- 相關推薦
安裝承攬協(xié)議最新范文
現(xiàn)如今，協(xié)議使用的情況越來越多，簽訂協(xié)議可解決或預防不必要的糾紛。那么什么樣的協(xié)議才是有效的呢？以下是小編為大家整理的安裝承攬協(xié)議最新范文，希望能夠幫助到大家。
甲方：___________(發(fā)包方)________
乙方：___________(承包方)________
附：身份證復印件電話號碼
本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況
裝修施工地點：___________________________________________
2、工期：_______年___月___日至_______年___月___日
本項工程預計費用元人民幣。
第二條材料供應的約定
甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定
乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。
2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產和防火等的現(xiàn)場管理約定：
嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經(jīng)甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7、。乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8、。未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
工程款付款方式：____________
布管驗收合格后支付工錢的__%，水電完工后支付%，整體竣工驗收合格后支付%
2、乙方承包內容：(可以選擇)
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3)水電施工的穿墻、打孔、切割
4)開關面板安裝
5)小五金、馬桶、的安裝
6、)后期燈具的安裝
工程結算方式：____________
按實結算：總價結算：元/平米(套內面積)
第六條違約責任：
甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式：
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除：
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條。其它約定：
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
第十條附則
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地：龍馬潭區(qū)王氏大酒店
特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶熑巍?/p>
甲方簽字(蓋章)：________
乙方簽字(蓋章)：________
________年________月________日
【安裝承攬協(xié)議最新】相關文章：
安裝承攬協(xié)議范文08-10
安裝工程承攬協(xié)議08-10
委托承攬加工協(xié)議08-02
承攬成品加工協(xié)議08-22
承攬土方倒運工程協(xié)議08-10
家具安裝承包協(xié)議08-22
空調安裝維修協(xié)議08-22
加工生產浸膏粉承攬協(xié)議08-22