搬遷項目設備庫工程施工合同

時間：2024-05-05 16:14:04 施工合同我要投稿

搬遷項目設備庫工程施工合同

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同在生活中的使用越來越廣泛，它可以保護民事法律關系。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編幫大家整理的搬遷項目設備庫工程施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

搬遷項目設備庫工程施工合同

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　根據(jù)《民法典》之規(guī)定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協(xié)議條款如下：

　　一、工程概況

　　二、工期

　　本工程的加工工期為因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

　　三、甲方的權利和義務

　　1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

　　2、遵守以上約定并執(zhí)行。

　　四、乙方的權利和義務

　　2、按照圖紙制作，保證工期和質(zhì)量。. 配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協(xié)商，并出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。

　　3、因甲方材料不及時到位，乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

　　4、遵守以上約定并執(zhí)行。

　　五、技術要求

　　1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據(jù)圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。

　　2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。

　　3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。

　　4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。

　　5、構件制作驗收執(zhí)行GB50205-20xx《鋼結構工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。

　　六、付款方式

　　合同簽訂3日內(nèi)，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。

　　七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。

　　八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方(蓋章簽字)：____________

　　乙方：___________(蓋章簽字)

　　______年______月______日

【搬遷項目設備庫工程施工合同】相關文章：